с 10:00 до 20:00 пн.-пт. тел. 8 (926) 564-82-22

Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ по ст. 759 ГК РФ судебная практика

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.05.2015 N Ф07-2866/2015 по делу N А56-33153/2014

Отказывая заказчику во взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту на разработку проектной документации, суд, применив положения пункта 2 статьи 708, статьи 758, пункта 1 статьи 759 ГК РФ, установил, что по накладной проектная документация по контракту с положительным заключением государственной экспертизы передана заказчикам, а согласно трехстороннему акту работы по контракту приняты, однако препятствия в надлежащем исполнении обязательств по договору, о которых ответчик неоднократно сообщал третьему лицу, возникли в связи с несвоевременным представлением технических условий на перекладку участков газопроводов низкого давления, осуществляемую в процессе реконструкции тепловой сети.

Посмотрите еще: